版权所有:瑞龙时空

中南路地块B、C区2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目—施工招标文件
发稿时间:2017-4-7 17:00:21     来源:弘洋集团

 

中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目

 

 

施工招标文件

 

招标编号:YCJS(2017)096

 

 

 

 

 

    人(盖章):宜昌长楹置业有限公司

法定代表人或授权委托人(签章):

招标代理机构(盖章):中乾立源工程咨询有限公司

法定代表人或授权委托人(签章):

        期:二零一七年五月


   

第一章  投标须知.............................................. 4

前 附 表................................................................................ 4

一、总    ............................................................................ 6

二、招 标 文 件........................................................................ 7

三、投标报价及招标控制价............................................................. 8

四、投标文件的编制与递交............................................................ 11

五、开    ........................................................................... 14

六、评   ........................................................................... 14

七、授      .................................................................... 17

第二章  投标文件详细评审细则................................. 19

第三章      .............................................. 21

第一部分 合同协议书.................................................................. 21

第二部分 通用合同条款............................................................... 24

第三部分 专用条款.................................................................... 24

第四章  工程技术要求及工程技术规范.......................... 40

一、工程技术要求..................................................................... 40

二、工程技术规范..................................................................... 40

第五章  图纸.................................................. 41

第六章  投标文件格式......................................... 42

(一)商务标部分格式................................................................ 42

(二)技术标部分格式................................................................ 51

 


 中南路地块B、C区2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目投标邀请函

湖北信德建设有限公司

(一)中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目已由宜昌市发改委批准建设,文号:宜发改审批[2017]13号,现决定对该项目1#楼工程施工进行邀请招标,选定承包人。

(二)工程概况及工期、质量要求:

1)本工程建设地点位于宜昌市伍家岗区中南路与东风路相会处,总建筑面积53601.38㎡,框架结构,地上9层。资金来源为企业自筹招标范围为设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]该工程前期手续已办理完毕,施工现场已具备开工条件。

2)工期要求:540日历天。

3)质量标准:达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。

4)安全生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格等级,避免发生重大安全事故。

(三)本招标项目资格审查方式采用资格后审,投标人资格条件如下:

1)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;[提供新版建筑业企业资质证书(印有二维码)复印件,并注明此复印件为中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工项目(施工)投标专用并加盖投标单位公章]

2)具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效(提供副本原件);

3)具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证(提供副本原件,如证书在有效期内因办理延期手续而不能提交原件的,应提交证书复印件,并由企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构出具正在办理延期手续的证明。证书不在有效期内的,评委不予采信);

4)拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师资格证书(含临时执业证书),注册专业为建筑工程,其注册证书上所记载的聘用单位必须为该投标单位,同时须具有建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图);

5)拟派技术负责人须具有工程类中级及以上职称(提供职称证原件);

6)投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(以下简称省一体化平台)登记单位(省外企业在“省一体化平台”中打印《省外建筑业企业投标信息登记表》,省内企业在“省一体化平台”中打印截图证明本企业是‘一体化平台’登记单位)。

7)投标人应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员(技术负责人、质检员、施工员和现场专职安全员各3人)证书原件,且拟派本项目的上述现场管理人员不得互相兼任。拟派现场专职安全员必须具有建设行政主管部门核发的 C 类安全生产考核合格证书;(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图, 湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的,应由企业法人注册地的颁证部门(建设行政主管部门或行业协会)出具的文件或证明,并能如实反应上述考核内容。)

8)本项目不接受联合体投标,投标人须以独立投标人身份参与投标;

9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

投标人在递交投标文件的同时,应逐项对照上述资格审查要求提交相应的原件供评标委员会核查(同时提供原件清单二份),投标人提供的原件必须与投标文件里面的复印件一致,否则招标人将不予采信。

只有符合以上所有标准的投标人才有可能通过资格审查。

(四)凡有意参加本项目投标的投标人,请于201752日起201758(上午9:0011:30时,下午14:3017:00,节假日休息)在中乾立源工程咨询有限公司(宜昌市开发区南苑科技创业园6楼)持法人授权委托书原件(附法人代表身份证复印件)和授权委托人身份证原件购买招标文件。

(五)本招标工程投标截止时间为20175231500。投标人请将投标文件递交到中乾立源工程咨询有限公司会议室。逾期送达的或者未送达到指定地点,招标人不予受理。

(六)本招标工程将于投标截止的同一时间在中乾立源工程咨询有限公司会议室开标,投标人的法定代表人或委托代理人须携身份证明文件(法人身份证明或法人授权委托书)和第二代有效身份证原件准时参加开标会,否则由评标委员会按招标文件规定处理。

 

招标人(章):宜昌长楹置业有限公司

办公地址:宜昌市中南路长楹官邸营销中心

联 系 人:张文丽

联系电话:15572751826

 

招标代理机构(章):中乾立源工程咨询有限公司

办公地址:宜昌市高新区珠海路8号南苑科技企业创业园6B

联 系 人:熊黎

联系电话:13986756857

201752

 中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工项目(施工)投标邀请函

 

湖北华都建筑有限公司

(一)中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目已由宜昌市发改委批准建设,文号:宜发改审批[2017]13号,现决定对该项目1#楼工程施工进行邀请招标,选定承包人。

(二)工程概况及工期、质量要求:

1)本工程建设地点位于宜昌市伍家岗区中南路与东风路相会处,总建筑面积53601.38㎡,框架结构,地上9资金来源为企业自筹招标范围为设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]该工程前期手续已办理完毕,施工现场已具备开工条件。

2)工期要求:540日历天。

3)质量标准:达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。

4)安全生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格等级,避免发生重大安全事故。

(三)本招标项目资格审查方式采用资格后审,投标人资格条件如下:

1)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;[提供新版建筑业企业资质证书(印有二维码)复印件,并注明此复印件为中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工项目(施工)投标专用并加盖投标单位公章]

2)具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效(提供副本原件);

3)具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证(提供副本原件,如证书在有效期内因办理延期手续而不能提交原件的,应提交证书复印件,并由企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构出具正在办理延期手续的证明。证书不在有效期内的,评委不予采信);

4)拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师资格证书(含临时执业证书),注册专业为建筑工程,其注册证书上所记载的聘用单位必须为该投标单位,同时须具有建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图)

5)拟派技术负责人须具有工程类中级及以上职称(提供职称证原件);

6)投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(以下简称省一体化平台)登记单位(省外企业在“省一体化平台”中打印《省外建筑业企业投标信息登记表》,省内企业在“省一体化平台”中打印截图证明本企业是‘一体化平台’登记单位)。

7)投标人应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员(技术负责人、质检员、施工员和现场专职安全员各3人)证书原件,且拟派本项目的上述现场管理人员不得互相兼任。拟派现场专职安全员必须具有建设行政主管部门核发的 C 类安全生产考核合格证书;(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图, 湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的,应由企业法人注册地的颁证部门(建设行政主管部门或行业协会)出具的文件或证明,并能如实反应上述考核内容。)

8)本项目不接受联合体投标,投标人须以独立投标人身份参与投标;

9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

投标人在递交投标文件的同时,应逐项对照上述资格审查要求提交相应的原件供评标委员会核查(同时提供原件清单二份),投标人提供的原件必须与投标文件里面的复印件一致,否则招标人将不予采信。

只有符合以上所有标准的投标人才有可能通过资格审查。

(四)凡有意参加本项目投标的投标人,请于201752日起201758(上午9:0011:30时,下午14:3017:00,节假日休息)在中乾立源工程咨询有限公司(宜昌市开发区南苑科技创业园6楼)持法人授权委托书原件(附法人代表身份证复印件)和授权委托人身份证原件购买招标文件。

(五)本招标工程投标截止时间为20175231500。投标人请将投标文件递交到中乾立源工程咨询有限公司会议室。逾期送达的或者未送达到指定地点,招标人不予受理。

(六)本招标工程将于投标截止的同一时间在中乾立源工程咨询有限公司会议室开标,投标人的法定代表人或委托代理人须携身份证明文件(法人身份证明或法人授权委托书)和第二代有效身份证原件准时参加开标会,否则由评标委员会按招标文件规定处理。

 

招标人(章):宜昌长楹置业有限公司

办公地址:宜昌市中南路长楹官邸营销中心

联 系 人:张文丽

联系电话:15572751826

 

招标代理机构(章):中乾立源工程咨询有限公司

办公地址:宜昌市高新区珠海路8号南苑科技企业创业园6B

联 系 人:熊黎

联系电话:13986756857

201752

 中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工项目(施工)投标邀请函

 

福建省正泰建设工程有限公司

(一)中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目已由宜昌市发改委批准建设,文号:宜发改审批[2017]13号,现决定对该项目1#楼工程施工进行邀请招标,选定承包人。

(二)工程概况及工期、质量要求:

1)本工程建设地点位于宜昌市伍家岗区中南路与东风路相会处,总建筑面积53601.38㎡,框架结构,地上9资金来源为企业自筹招标范围为设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]该工程前期手续已办理完毕,施工现场已具备开工条件。

2)工期要求:540日历天。

3)质量标准:达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。

4)安全生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格等级,避免发生重大安全事故。

(三)本招标项目资格审查方式采用资格后审,投标人资格条件如下:

1)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;[提供新版建筑业企业资质证书(印有二维码)复印件,并注明此复印件为中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工项目(施工)投标专用并加盖投标单位公章]

2)具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效(提供副本原件);

3)具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证(提供副本原件,如证书在有效期内因办理延期手续而不能提交原件的,应提交证书复印件,并由企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构出具正在办理延期手续的证明。证书不在有效期内的,评委不予采信);

4)拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师资格证书(含临时执业证书),注册专业为建筑工程,其注册证书上所记载的聘用单位必须为该投标单位,同时须具有建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图)

5)拟派技术负责人须具有工程类中级及以上职称(提供职称证原件);

6)投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(以下简称省一体化平台)登记单位(省外企业在“省一体化平台”中打印《省外建筑业企业投标信息登记表》,省内企业在“省一体化平台”中打印截图证明本企业是‘一体化平台’登记单位)。

7)投标人应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员(技术负责人、质检员、施工员和现场专职安全员各3人)证书原件,且拟派本项目的上述现场管理人员不得互相兼任。拟派现场专职安全员必须具有建设行政主管部门核发的 C 类安全生产考核合格证书;(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图, 湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的,应由企业法人注册地的颁证部门(建设行政主管部门或行业协会)出具的文件或证明,并能如实反应上述考核内容。)

8)本项目不接受联合体投标,投标人须以独立投标人身份参与投标;

9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

投标人在递交投标文件的同时,应逐项对照上述资格审查要求提交相应的原件供评标委员会核查(同时提供原件清单二份),投标人提供的原件必须与投标文件里面的复印件一致,否则招标人将不予采信。

只有符合以上所有标准的投标人才有可能通过资格审查。

(四)凡有意参加本项目投标的投标人,请于201752日起201758(上午9:0011:30时,下午14:3017:00,节假日休息)在中乾立源工程咨询有限公司(宜昌市开发区南苑科技创业园6楼)持法人授权委托书原件(附法人代表身份证复印件)和授权委托人身份证原件购买招标文件。

(五)本招标工程投标截止时间为20175231500。投标人请将投标文件递交到中乾立源工程咨询有限公司会议室。逾期送达的或者未送达到指定地点,招标人不予受理。

(六)本招标工程将于投标截止的同一时间在中乾立源工程咨询有限公司会议室开标,投标人的法定代表人或委托代理人须携身份证明文件(法人身份证明或法人授权委托书)和第二代有效身份证原件准时参加开标会,否则由评标委员会按招标文件规定处理。

 

招标人(章):宜昌长楹置业有限公司

办公地址:宜昌市中南路长楹官邸营销中心

联 系 人:张文丽

联系电话:15572751826

 

招标代理机构(章):中乾立源工程咨询有限公司

办公地址:宜昌市高新区珠海路8号南苑科技企业创业园6B

联 系 人:熊黎

联系电话:13986756857

201752

第一章  投标须知

前 附 表

项号

   

说明与要求

1

工程名称

中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目

2

建设地点

宜昌市伍家岗区中南路与东风路相会处

3

建设规模

BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程,总建筑面积53601.38㎡,框架结构,地上9层。

4

承包方式

施工总承包

5

质量标准

达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。

6

招标范围

设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]

7

工期要求

540日历天

8

资金来源

自筹

9

投标人资质等级

具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质

10

资格审查方式

资格后审

11

工程计价

定额计价,均采用湖北省建设行政主管部门发布的计价定额、费用定额(2013年版)。土建部分:执行《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2013年版)、《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》、《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》(2013年版)。安装部分:执行《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》(2013年版)

12

投标有效期

投标截止后 60 日内有效

13

现场踏勘

招标人不组织投标人到现场踏勘,投标人需要了解投标工程现场情况的,可自行到现场踏勘现场。

15

招标文件的发放

招标文件发放时间:201752201758(上午9时至11时,下午15时至17时,节假日休息)

招标文件发放地点:中乾立源工程咨询有限公司(宜昌市开发区南苑科技创业园6楼)

16

投标人提问、提交地点及答疑回复时间、地点

投标人提问截止时间:201758930

答疑回复时间:201759930

投标人书面疑问提交和书面答疑获取地点:中乾立源工程咨询有限公司

17

投标人的

替代方案

本项目不接受替代方案

18

投标文件

份数

一份正本,一份副本;

19

投标文件提交地点及截止时间

地点:中乾立源工程咨询有限公司

时间: 2017 5 231500

20

开标会

地点:中乾立源工程咨询有限公司

时间: 2017年5月231500

21

评标方法

综合评估法

22

扬尘污染防治专项方案

投标人应根据相关要求,在编制施工组织设计时明确扬尘污染防治专项方案,在报价中自行考虑相关费用,并在投标函中承诺:如果我方中标,我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。施工扬尘污染防治措施需符合《宜昌市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》(宜市住建[2014]119号)和《市住建委关于开展城区建筑施工现场扬尘专项整治的通知》(宜市住建文〔201528号)的要求及标准。

 


一、总   

1.工程说明

1.1工程概况:详见投标须知前附表第3项。

1.2本工程承包方式:详见投标须知前附表第4项。

1.3资金来源:详见投标须知前附表第8项。

1.4质量标准:详见投标须知前附表第5项。

1.5安全生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格等级,避免发生重大安全事故。

1.6本工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章,通过邀请招标择优选定承包人。

2.招标范围及工期

2.1本次招标的工程项目范围详见投标须知前附表第6项。

2.2本工程的工期要求详见投标须知前附表第7项。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求见投标须知前附表第9项。

4.2本工程采用投标须知前附表中第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.现场踏勘

5.1招标人不组织投标人到现场踏勘,投标人需要了解投标工程现场情况的,可自行到现场踏勘现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任和风险。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解的结论均不负责任。

 

 

二、招 标 文 件

6.招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容及第7款发出的文件澄清、修改通知:

第一章 投标须知

第二章 投标文件详细评审细则

第三章 合 同

第四章 工程技术要求及工程技术规范

第五章 图纸

第六章 投标文件格式

       一、商务标部分格式

       二、技术标部分格式

6.2投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自己承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标人将不集中组织答疑会,投标人领取招标文件后,应在投标须知前附表规定答疑提问时间内提交对招标事宜的质疑,招标人将在投标截止15天前将答疑回复。

7.2投标人应及时向招标人索要答疑回复、修改通知的书面文件,因投标人原因导致其无法获知答疑回复的,其后果将由投标人自行承担。

7.3答疑回复将作为招标文件的组成部分,对投标人起同等约束作用。

7.4任何口头上的修改、澄清、补充一律视为无效,当招标文件、答疑回复内容相互矛盾时,以最后发出的文件为准。

7.5书面答疑领取地点:中乾立源工程咨询有限公司(宜昌市开发区南苑科技创业园6楼)

 

 

8.招标文件的费用

招标文件的发放不采取邮购方式,由投标单位按投标邀请函及投标须知前附表中规定的时间、地点领取。

 

三、投标报价及招标控制价

9.投标报价

9.1投标报价应是招标文件所确定的招标预算编制范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、农民工工伤保险费、安全防护费、环境保护与文明施工费及政策性文件规定的各项应有费用,本工程投标报价采用的币种为人民币。

9.2投标预算编制范围:

设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]

因投标人原因造成掉项漏项的,由施工单位自行承担,招标人不另行支付费用。属于招标范围,但未纳入投标预算编制范围的内容仍属于施工单位总承包的范围,需按合同规定进行专业分包。

9.3投标预算的计价依据:

1)土建工程:执行2013年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》。

2)装饰工程:执行2013年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》。

3)安装工程:执行2013年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》。

4)土石方工程:执行2013年《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》。

5)取费标准:执行2013年《湖北省建筑安装工程费用定额》。

6)主材价差调整:参考宜昌市造价管理站颁发的2017年第1期信息价格计算或结合市场报价。

7)本工程农民工工伤保险费用由用人单位缴纳,投标人在投标报价时应包含在投标总价中。

8)宜昌市造价管理站发布的相关文件。

9.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.5投标报价中的混凝土项目,必须按《宜昌市人民政府关于做好在城区禁止现场搅拌混凝土工作的通知》(宜府发[200617号),须采用预拌混凝土进行报价;投标报价中的砂浆价格必须按《市住建委关于做好禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(宜市住建文〔201644 号)规定,采用预拌砂浆进行报价。

9.6规费和税金应统一按《市住建委转发省住建厅关于发布<湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案>的通知》(宜市住建文[2016]19号)要求执行。本工程税金按一般计税方法计取,工程价款支付结算时应提供增值税专用发票。

规费和税金应按上述计价规定执行,不得作为竞争性费用。

规费中的“工程排污费”投标时,按照《市住建委转发省住建厅关于发布<湖北省建筑业营改增建设工程计价依据调整过渡方案>的通知》(宜市住建文[2016]19号)要求执行,结算时应按实际发生计取,由发包人承担。

9.7措施项目清单中的安全文明施工费应按照《关于发布“湖北省建筑安装工程费用定额”的通知》(鄂建文[2013]66号)的规定计价,不得作为竞争性费用。

9.8投标人应根据《市住建委关于开展城区建筑施工现场扬尘专项整治的通知》(宜市住建文【201528号)的要求及标准,在施工组织设计中制定相应的扬尘污染防治专项方案,综合考虑自身的施工管理水平,合理确定投标报价。

9.9施工总承包单位实施专业分包,具体约定如下:

如实行专业工程分包,施工总承包单位实施专业分包时必须按照招标人提出的计划安排及批准的方案执行,其分包程序、规则必须经招标人批准后方可实施,分包结果经招标人认可后方可生效,且专业工程分包合同及相关资料必须报宜昌市建设行政主管部门备案。

总承包服务费由投标单位根据分包工程的管理、配合协调内容和现行的费用定额,进行计算,包含在本次招标总价中。

专业分包和劳务分包必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(中华人民共和国建设部令第124号)等国家、省、市有关规定并必须取得发包人的书面同意。专业分包和劳务分包必须签订分包合同,明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人须向发包人提交分包合同副本一份和分包单位相关资质业绩,主要管理人员等备案资料,并报宜昌市建设行政主管部门备案。

9.10根据《市住建委关于进一步规范建设工程工程量清单计价工作的通知》宜市住建文[2010]44号文件规定,建设工程质量检测费用由发包人承担,但承包人应在开工前将建设工程质量专项检测方案按规定程序报监理、发包人审批。因承包人原因导致建设工程质量检测项目检验试验结果不合格,而需要进行复检的,复检费用由施工企业承担。

9.11投标报价中的人工单价应按《市造价站关于工程量清单编制与计价中有关事项的通知》(宜市造价[2014]7 号)要求执行,即市政工程、园林绿化工程《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》(鄂建文[2012]85 号)执行。

9.12投标单位根据编制的投标预算,结合企业自身潜力和市场行情进行优惠,确定唯一的总投标报价。

其编制要求如下:

①按土建、装饰、给排水及电气安装工程编制。分别列出土建工程取费表、安装工程取费表、装饰工程取费表、土建工程直接费表、安装工程直接费表、装饰工程直接费表、主材价差表及编制说明、报价汇总表等。

②投标预算编制完成后,应加盖编制单位公章和编制人员(符合湖北省相关资格管理规定的从业人员)的执业专用章。工程造价咨询单位或招标代理机构出具的工程造价成果文件,须附有投标人委托其编制投标预算的书面协议,同时注明其资质证书的等级和编号,并应当有注册造价工程师签字,否则无效。

③本工程的投标预算价以元(人民币)为货币单位,均保留小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。

9.13投标报价编制完成后,投标单位的投标预算书应加盖编制单位公章和编制人员(注册造价工程师)的执业专用章并由编制人签字,否则无效。

9.14招标后履行合同时不调整工程总价的范围:

合同价款的风险范围如下:市场物价风险(除合同专用条款另有约定的除外)、投标预算编制范围内的漏计项目,对地下管线及邻近建筑物的破坏损失风险。在约定的风险范围内合同总价不予调整。

9.15投标人应根据相关要求,在编制施工组织设计时明确扬尘污染防治专项方案,在报价中自行考虑相关费用,并在投标函中对施工扬尘污染防治措施条款予以承诺。

10.招标控制价

10.1本招标项目不设招标控制价。

 

四、投标文件的编制与递交

11.投标文件的语言、度量衡单位及货币

11.1投标文件和与投标有关的所有文件应使用汉语,投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言,但必须附中文译文。

11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

12.投标文件的组成

12.1投标人的投标文件应包括下列内容:

(一)商务标主要包括下列内容:

1)投标函;

2)法定代表人身份证明书;

3)投标文件签署授权委托书(如有授权);

4)投标报价(含投标报价汇总表,工程报价预算书);

5)项目管理机构配备情况表;

6)项目负责人简历表;

7)项目技术负责人简历表;

8)项目管理机构配备情况辅助说明资料;

9)招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

(二)技术标主要包括下列内容:

1)编制说明;

2)工程概况及施工特点;

3)各分部分项工程的主要施工方法及施工工艺;

4)拟投入本工程的主要施工机械设备情况及进场计划;

5)劳动力安排计划;

6)主要材料投入计划安排;

7)确保工程质量的技术组织措施;

8)确保工期的技术组织措施;

9)确保安全施工的技术组织措施;

10)确保文明施工及环境保护的技术组织措施;

11)质量通病的防治措施;

12)季节性施工措施;

13)扬尘污染防治措施;

14)计划开、竣工日期和施工平面图、施工进度计划横道图或网络图。

12.2投标人应当使用招标文件中所提供的文件格式填写,如不够用时,投标人可按同样格式自行编制和添补。

13.投标有效期

13.1投标有效期为投标须知前附表第12项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人延长投标有效期的要求。

同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标担保的有效期。

14.投标保证金

本项目不设投标保证金。

15.投标文件的编制、份数和签署

15.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和投标须知前附表第18项所要求份数的“副本”,并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印,投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准(本工程投标文件不得采用活页装订,应采用胶包装订方式)

15.2投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则投标文件签署授权委托书无效。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的、或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字或盖章并加盖单位印章。

16.投标文件的密封与标志

16.1密封:投标人必须将投标文件密封提交,可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封,所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

16.2标志:投标人应在封袋上正确标明“正本”或“副本”,所有封袋上都应写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称,并注明开标时间前不得开封。

17.投标截止

17.1投标人应在投标须知前附表中第19项规定的时间之前将投标文件及按要求应提交的相关证明原件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将收到的日期和时间作书面记录。

投标人应将投标文件中有关证明资料的原件及所提供证明资料原件的清单二份当场验证并提交给招标人,原件在开标核查完毕后2日内退还给投标人。

17.2招标人可以修改通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止时间。

17.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

17.4到投标截止时间止,递交投标文件的投标人少于3个时,招标人将依法重新组织招标。

18.投标文件的修改与撤回

18.1投标人可以在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后,不得更改投标文件。

18.2投标人的修改或撤回通知,应按本文件第1516款规定的要求编制、密封、标志和递交(密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样)

18.3投标截止以后,在投标有效期内,投标人不得撤回投标文件。

 

五、开   

19.开标

19.1招标人按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点进行公开开标,开标由招标人主持,并邀请所有投标人参加。投标单位的法定代表人或委托代理人应携带身份证明文件原件(法定代表人身份证明或法人授权委托书)和第二代有效身份证原件准时参加开标会,否则由评标委员会按招标文件规定处理。

19.2开标时,由招标人及投标人代表检查投标文件的密封情况,投标文件未按照招标文件的要求予以密封的,将作为无效投标文件,退回投标人。投标文件经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

19.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的符合要求的投标文件,开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

19.4唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

 

六、评  

20.评标委员会与评标保密

20.1评标委员会由招标人依法组建,负责评标活动,人数为5人或5人以上单数。评标组长由评委推举产生,评标组长与其他评委具有同等表决权。

20.2开标结束后,开始评标。评标工作由评标委员会组织进行,评标采用保密方式进行。

20.3开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、相关数据资料、中标候选人的推荐情况,以及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.4在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝。

20.5中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21.评标办法

21.1本工程采用综合评估法进行评标。

21.2评标程序分为评标前的准备、资格后审、投标文件的初步评审、投标文件的详细评审、推荐中标候选人,评标委员会应依序开展评审工作。

22.评标前的准备

22.1评标委员会成员应当了解工程概况,并熟悉招标工程项目的基本情况和招标的目标以及招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。同时对招标文件中规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素要充分掌握。

23.资格后审

23.1评标委员会具体审查投标人是否具备有效履行合同义务的能力和条件,符合下列全部要求的投标人才能通过资格审查:

1)具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;[提供新版建筑业企业资质证书(印有二维码)复印件,并注明此复印件为中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目(施工)投标专用并加盖投标单位公章]

2)具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照,投标人不得以分公司名义进行投标,投标文件的单位盖章必须使用其法人公章,分公司盖章无效(提供副本原件);

3)具有建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证(提供副本原件,如证书在有效期内因办理延期手续而不能提交原件的,应提交证书复印件,并由企业法人注册地建设行政主管部门或安全监督机构出具正在办理延期手续的证明。证书不在有效期内的,评委不予采信);

4)拟承担本工程项目负责人必须具有贰级及以上注册建造师资格证书(含临时执业证书),注册专业为建筑工程,其注册证书上所记载的聘用单位必须为该投标单位,同时须具有建设行政主管部门核发的B类安全生产考核合格证书(提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图)

5)拟派技术负责人须具有工程类中级及以上职称(提供职称证原件);

6)投标人必须为“湖北省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”(以下简称省一体化平台)登记单位(省外企业在“省一体化平台”中打印《省外建筑业企业投标信息登记表》,省内企业在“省一体化平台”中打印截图证明本企业是‘一体化平台’登记单位)。

7)投标人应提供拟派本项目的现场关键岗位管理人员(技术负责人、质检员、施工员和现场专职安全员各3人)证书原件,且拟派本项目的上述现场管理人员不得互相兼任。拟派现场专职安全员必须具有建设行政主管部门核发的 C 类安全生产考核合格证书;((提供安全生产考核合格证书原件或带有二维码并加盖投标人公章的考核合格人员证书信息截图, 湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的,应由企业法人注册地的颁证部门(建设行政主管部门或行业协会)出具的文件或证明,并能如实反应上述考核内容。)

8)本项目不接受联合体投标,投标人须以独立投标人身份参与投标;

9)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。

投标人在递交投标文件的同时,应逐项对照上述资格审查要求提交相应的原件供评标委员会核查(同时提供原件清单二份),投标人提供的原件必须与投标文件里面的复印件一致,否则招标人将不予采信。

只有符合以上所有标准的投标人才有可能通过资格审查。

24.投标文件的初步评审

24.1初步评审具体包括符合性评审、投标文件的澄清、说明和补正以及投标报价的修正。

24.2符合性评审

24.2.1符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应,有无显著的差异或保留。投标文件有下述情形之一的,视为未能对招标文件做出实质性响应,作废标处理:

1、投标文件中的投标函未按招标文件要求加盖投标单位公章及法定代表人或委托代理人签章的;或有委托代理人签章,但没有合法、有效的委托书原件的;

2、参加开标会人员不符合招标文件要求的;

3、投标报价中出现任何费率为负或负报价的;

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个及以上报价,且未声明哪一个报价有效的;

5、投标文件载明的招标工程项目工期、质量、安全承诺及经济处罚措施达不到招标文件规定要求的;

6、未按规定的格式填写,内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认,造成投标文件实质上不响应招标文件的要求,或者导致无法对投标文件的实质性内容进行评审的;

7、投标文件附有招标人不能接受的条件,或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的;

8、不符合招标文件中规定的其它实质性要求;

9、违反法律、法规的情形。

25.投标文件的澄清、说明和补正

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可以否决其投标。

25.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1)当单价与数量均符合招标文件要求时,若单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,修改合价;若评标委员会认为单价有明显的小数点错误,则以投标合价为准,修改单价;

2)当合价、金额累加错误时,可进行累加修正。

25.4.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则取消其投标资格。

26.投标文件的详细评审

26.1详细评审具体评审方法详见第二章。

27.推荐中标候选人

27.1评标委员会完成详细评审后,对各投标文件进行最终评审结果汇总,按照各投标人的总得分由高至低排序,推荐1个排序在前的投标人为中标候选人。

28.在评审过程中,评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标将作废标处理。

29.评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的,招标人依法重新组织招标。

30.评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的,招标人将通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容

 

七、授     

31.中标

31.1招标人根据国家相关法律、法规确定评标委员会推选的中标侯选人为中标人。

31.2招标人将向以确定的中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

32.合同签订

32.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招标人与中标人签订的《建设工程施工合同》,必须由中标人的法定代表人亲自洽谈并签署。

32.2中标人如不按照规定与招标人订立合同,则招标人将废除授标,同时依法承担相应法律责任。

32.3中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工分包、转让(转包)给他人。


第二章  投标文件详细评审细则

 

本工程采用综合评估法进行评标,评标委员会对所有通过资格审查及初步评审的投标文件进行投标文件详细评审;若经评标委员会判定为废标的投标文件,不进入投标文件详细评审。投标文件详细评审分为施工组织设计可行性评审、商务标详细评审二个阶段。若未通过前一步骤评审的投标书则不得进入下一步骤评审。

评标委员会完成评标后,向招标人提供书面评标报告,阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见,并按照招标文件中规定的评标方法,根据评标结果的排序确定投标报价得分第一名的投标人为中标候选人。

(一)施工组织设计可行性评审

参照下列项目,审查施工组织设计是否满足招标文件及本工程施工技术要求。由评委作出可行和不可行两种定性结论,若有超过半数的评委认为不可行的投标文件将无资格进入商务评审。

1)编制说明;

2)工程概况及施工特点;

3)各分部分项工程的主要施工方法及施工工艺;

4)拟投入本工程的主要施工机械设备情况及进场计划;

5)劳动力安排计划;

6)主要材料投入计划安排;

7)确保工程质量的技术组织措施;

8)确保工期的技术组织措施;

9)确保安全施工的技术组织措施;

10)确保文明施工及环境保护的技术组织措施;

11)质量通病的防治措施;

12)季节性施工措施;

13)扬尘污染防治措施;

14)计划开、竣工日期和施工平面图、施工进度计划横道图或网络图。

 

(二)投标报价的详细性评审(满分:100分)

以所有有效投标报价中最低投标报价为评标基准价,投标报价等于评标基准价时得满分,每高1%2分,扣完为止。

(三)计分办法

1)各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

2)投标人总得分=投标报价评审得分。

评标委员会完成评标后,向招标人提供书面评标报告,阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见,按照各投标人的总得分由高至低排序,推荐1个排序在前的投标人为中标候选人。


第三章     

 

第一部分 合同协议书

发包人:(全称)                                 

承包人:(全称)                                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:中南路地块BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程项目

2.工程地点:宜昌市伍家岗区中南路与东风路相会处。

3.工程立项批准文号:宜发改审批[2017]13

4.资金来源:企业自筹,已落实。

5.工程内容:BC2-4#楼、10-18#楼、10-11#楼地下室、12-18#楼地下室、3#配电房工程,总建筑面积53601.38㎡,框架结构,地上9层。

6.工程承包范围:设计施工图纸范围内的建筑、装饰、安装工程[包含:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水、建筑电气、幕墙等]

二、合同工期

计划开工日期:           

计划竣工日期:           

工期总日历天数: 540  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

质量标准:达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准;

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)             元),(此价格为含税价格,不包括甲供材费用   (  )元);

发包人纳税人类别:     ,承包人纳税人类别:     

其中:

1)安全文明施工费:

人民币(大写)             元);

2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)             元);

3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)             元);

4)暂列金额:

人民币(大写)             元)。

2.合同价格形式:

总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理:          

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1)中标通知书;

2)投标函及其附录;

3)专用合同条款及其附件;

4)通用合同条款;

5)技术标准和要求;

6)图纸;

7)已标价工程量清单或预算书;

8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于              签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自            生效。

十三、合同份数

本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。

 

 

 

发包人:(公章)

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字):

法定代表人或其委托代理人(签字):

组织机构代码:

组织机构代码:

地址:

地址:

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

 


第二部分 通用合同条款

本合同通用条款执行《建设工程施工合同(示范文本)GB-2013-0201》中的通用条款。

 

 

 

第三部分 专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括:招标文件(含答疑纪要)、评标期间形成的澄清及投标人承诺、合同冾谈纪要等补充文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方:

1.1.2.4监理人:

    称:                             

资质类别和等级:                       

联系电话:                             

电子信箱:                             

通信地址:                             

1.1.2.5 设计人:

    称:                              

资质类别和等级:                       

联系电话:                             

电子信箱:                             

通信地址:                             

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:发包人提供的其它施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括: 本项目(标段)规划用地红线范围内的用地。     

1.1.3.10 临时占地包括:本项目(标段)规划用地红线范围外的用地。     

1.1.6其他

现行消耗量定额:在投标截止时间28日前,已由工程所在地建设行政主管部门证实发文实施的各类房屋建筑消耗定额及费用标准。

与投标价格水平相一致:是指采用的工程造价计价依据相一致、人材机价格水平与投标报价水平相一致(如出现投标报价中未有材料,则以现场签证或参照同期建设主管部门发布的信息价为依据)、管理费及利润的优惠幅度(比例)相一致。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件:按通用条款规定及工程所在地的现行规范性文件执行,包括在投标截止时间28日前已由工程所在地建设行政主管部门正式发文实施的各类市政工程、房屋建筑消耗量定额及费用标准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:我国现行的适用于本工程的国家、省或行业现行法律法规、标准、规范和本工程所在地的地方性法规、文件及强制性条文等。自投标截止时间前28日,以后由工程所在地建设行政主管部门发文实施的各类市政工程、房屋建筑消耗量定额及费用标准不适用于本合同。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:     /      

发包人提供国外标准、规范的份数:          /      

发包人提供国外标准、规范的名称:         /       

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: /

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)专用条款;(4)通用条款;(5)招标文件(答疑纪要及澄清、修改、补充通知等文件);(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)承包人投标文件及其附件;(9)补充协议;(10)工程报价单或预算书;(11)承诺书。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:开工前

发包人组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底的期限:开工前。

发包人向承包人提供图纸的数量:四套图纸(含竣工图使用的图纸,不含标准图集)。承包人确需要增加图纸套数的,需经发包人同意,所需费用由承包人自行承担。

发包人向承包人提供图纸的内容:本项目施工设计图、勘察报告等与工程建设相关的图纸及资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划、进度款申请计划、专项施工方案、专业暂估价工程或暂定材料的招标(询价)方案及招标(询价)文件及其它在施工过程中需要承包人向发包人提供的文件;

应提供计划、报表的名称及完成时间:承包人应在开工前三天提交(经监理工程师认可的)本工程实施性施工组织设计、总进度计划、阶段性进度计划;计划按照本专用合同条款约定;当月 25 日前向监理工程师报送“工程进度月报表(当月完成工程量和次月进度计划)”和“计量支付申请书”,工程师在承包人提交后 7 日内确认;每周五上午向监理工程师提供周计划(当周完成情况和次周进度计划)。

承包人提供的文件的期限为:开工前3日内

承包人提供的文件的数量为:不少于4

承包人提供的文件的形式为:采用书面形式(纸质版及电子版)

发包人审批承包人文件的期限:收到承包人文件后7天内

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:按通用条款执行

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:                        

发包人指定的接收人为: (发包人现场项目经理姓名)   

承包人接收文件的地点:                              

承包人指定的接收人为: (项目经理姓名)             

监理人接收文件的地点:                              

监理人指定的接收人为: (项目总监姓名)             

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:施工场地与城市公共道路之间的道路已开通,由承包人负责保养维护和管理,因承包人原因造成损坏的,承包人负责修复并承担相应费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:规划用地红线范围。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:无,施工场地内的道路由承包人负责,费用已含在合同价中

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:   / 

2. 发包人

2.1许可或批准

办理有关所需证件的约定:由发包人和承包人在开工前共同完成工程施工所需办理的许可、批准手续,涉及的相关费用由发包人和承包人按有关规定承担。

2.2 发包人代表

发包人代表:

    名:                  

身份证号:                  

    务:                   

联系电话:                  

电子信箱:                  

通信地址:                 

发包人对发包人代表的授权范围如下:1)检查和监督承包人和监理单位执行合同;(2)对工程设计变更的审批权;(3)承包人项目负责人及有关人员的调换需事先经其同意;(4)工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调;(5)审核工程量增减及工程进度款的支付;(6)组织竣工验收;(7)重大事项及时向上级汇报;(8)其他发包人授权的事项。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:承包人施工进场前提供。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:

1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间:土地征用、拆迁、场地平整工作均已完成,已具备施工条件。

2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工用水、用电、通讯线路接驳,发包人已经接入用地红线范围内。其它事宜由承包人自行解决,其发生费用及施工中用水、用电、通讯线路接驳费用由承包人承担,已含在合同价中。

2.4.3提供基础资料

提供资料的时间:开工前;

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:       /       

发包人是否提供支付担保: 是,与承包人提供的履约保函金额相等

发包人提供支付担保的形式:由支行及以上级别的股份制银行出具支付保函。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

1)承包人提交的竣工资料的内容:承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求,在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案,并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案。

承包人需要提交的竣工资料套数:完整竣工资料和竣工验收报告各一式四份,竣工图四套(电子版壹套)、影像资料贰套

承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人自担。

承包人提交的竣工资料移交时间:承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求,在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案,并于工程竣工验收后45 天向发包人完整移交竣工档案。

对图纸的保密要求:图纸资料所有权属发包人,承包方未经发包方允许不得转借他人使用,如承包方未经发包方允许将有关图纸转借他人使用,发包方将有权要求承包方进行赔偿。

委托给承包人负责的部分工作有:负责办理除施工许可证以外的其它施工所需证件、批件等的申请批准手续,费用由承包人承担,已含在合同价中。承包人应在发包人下达相关通知30天内及时办理本工程开、竣工手续所需证件、批件,并按规定交纳的相关费用。如因承包人未能及时交纳相关费用延误发包人办理上述手续,发包人有权从承包人应付进度款中代为交纳,且承包人向发包人支付2万元/件次的违约金。

承包人提交的竣工资料形式要求:

纸质版及电子版

电子版竣工图的编制,以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时,应一并移交发包人提供的电子版施工图。

③电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有,非经发包人许可,承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则,由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

2)承包人应履行的其他义务:

①认真编制施工方案,并报发包人及监理公司审定;

②严格按施工图的规范标准组织施工,确保工程质量;

③搞好现场安全防护工作,采取可靠的安全防护措施,确保施工人员的安全,属于承包人管理不善,防护措施不力或其它原因发生人身伤亡及财产损失等,由承包人负责,按工程造价的2%处罚,发包人概不承担任何责任及费用;

④承包人对该工程一律不得转包,若发现转包发包人有权责令停工并可终止合同(承包人须承担发包人终止合同后更换新施工单位的损失);

⑤如施工质量达不到标准要求,必须返工直至达到要求后,方可进行下道工序施工。

⑥在约定的工期内承包人不能完工,每延期壹天向发包人支付违约金壹万元整。

⑦在采购每一种类的主要材料前(如钢材、水泥、管材等),须将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况(包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于市政工程业绩等)、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给发包人,待批准后才能采购使用。

本工程对装饰饰面材料实行送样复查制。承包人必须先向发包人提供样品及产品合格证(对于不易从外观鉴别品质的产品,还须由生产厂家提供产品品质现场鉴别方法)。经发包人比选认可后方可定货,经监理人与样品对照检查一致后方可进场。

本工程实行“样板审查制”。承包人必须先做“样板间、样板段、样板点”,经发包人见样考核通过后才可以进行正式施工。否则,承包人除向发包人支付合同价款10%的违约金,且须按要求做“样板”,按通过审查的“样板”返工,并承担相应费用。

本工程实行项目管理人员及安全文明施工保证金制度。经发包人审核通过的承包人代表(项目管理人员)必须与施工现场实际到岗人员所持证件对应人保持一致。承包人应在签约前3天内向发包人支付10万元保证金。

11承包须严格遵守发包人有关工程管理及其奖惩制度,无条件服从并接受发包人现场代表依据此类管理制度、奖惩条款对承包人所作出的正确处理意见。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

    名:                      

身份证号:                       

建造师执业资格等级:            

建造师注册证书号:              

建造师执业印章号:              

安全生产考核合格证书号:        

联系电话:                      

电子信箱:                      

通信地址:                      

承包人对项目经理的授权范围如下:            /          

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:            /          

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:     /   

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:     /   

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:     /   

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:     /   

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前3天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:     /   

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:     /   

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:     /   

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:     /   

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:按通用条款执行

主体结构、关键性工作的范围:按相关规范、标准执行

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括:专业工程分包应征得发包人同意。

其他关于分包的约定:

(1)专业分包和劳务分包必须符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》(中华人民共和国建设部令第124号)等国家、省、市有关规定并必须取得发包人的书面同意。专业分包和劳务分包必须签订分包合同,明确分包合同当事人的权利义务和分包内容、分包工程量。承包人须向发包人提交分包合同副本一份和分包单位相关资质业绩,主要管理人员等备案资料,并报宜昌市建设行政主管部门备案。

(2)如实行专业工程分包,施工总承包单位实施专业分包时必须按照招标人提出的计划安排及批准的方案执行,其分包程序、规则必须经招标人批准后方可实施,分包结果经招标人认可后方可生效,且专业工程分包合同及相关资料必须报宜昌市建设行政主管部门备案。

(3)总承包服务费:总承包服务费由投标单位根据分包工程的管理、配合协调内容和现行的费用定额,进行计算,包含在本次招标总价中。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:从发包人移交施工现场之日起到竣工交付使用,承包人须负全责保护其施工承包范围内包括在工地上或送至及安放在工地上与本工程有关或供本工程用的所有临时建筑、机械、物料或任何其它物件(包括已完工的管道线路、已安装设备等设施),其费用已包含在承包人的投标报价中,不另行计量支付。

3.7 履约担保

1)担保金额:建设工程承包合同价的 10%(扣除暂列金额);

2)提供履约担保时间:在签订建设工程承包合同前提供;

3)提供履约担保方式:由支行或以上级别的商业银行或股份制银行出具履约保函。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:以监理合同为准

关于监理人的监理权限:以监理合同为准

4.2 监理人员

总监理工程师:

    名:                

    务:                 

监理工程师执业资格证书号:       

联系电话:                

电子信箱:                

通信地址:                

关于监理人的其他约定:          

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

1            /                

2            /                

3            /                

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1质量标准和要求:

质量标准:达到国家现行施工验收规范合格等级标准。达不到此标准和要求,承包人无条件返工,工期不予顺延且返工部分不予计量,另向发包人支付同价款2%的违约金。

5.1.2工程有质量争议的责任:

双方对工程质量有争议,由宜昌市建筑工程质量检测站鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

关于工程奖项的约定:           /            

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:隐蔽工程在检查前48小时书面通知监理人及发包人共同检查,未通知监理人及发包人检查的,发现一次记一次严重违约。监理人或发包人不能按时进行检查时,均应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

1)安全生产施工目标管理的奖罚

达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的合格等级,避免发生重大安全事故。因承包人责任未达到此标准或投标人的投标承诺的,须支付给发包人合同总价款2%的违约金。并承担安全事故由此引起的行政处罚及赔偿。

6.1.4 治安保卫

1) 关于治安保卫的特别约定: 按通用条款执行。

2)关于编制施工场地治安管理计划的约定: 开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

文明施工要求:

严格按照湖北省、宜昌市文明施工现场标准、宜昌市城区扬尘污染防治管理办法组织施工。达不到上述要求的;施工及相关人员在施工现场发生事故的(如闹事、殴打、抢劫、偷盗事件发生,所造成的一切损失及后果由承包方承担);承包人及其相关人员与监理人员、设计人员、发包方管理人员发生正面冲突的;影响施工正常进行的;发包人有权根据具体情况追究承包人违约责任,情节严重的,发包人有权解除合同。

本工程禁止承包人车辆带泥上路,因承包人原因导致道路出现污染,承包人须向发包人支付合同总价款2%的违约金,并承担由引起的行政处罚及赔偿。

6.3施工现场扬尘污染防治的义务与责任:

1)项目办理安全监督手续时,承包人应协助发包人按照规定向监督管理部门报送施工现场扬尘污染防治方案。发包人是建设工程施工现场扬尘污染防治的第一责任人,承包人, 对建筑工程施工现场扬尘治理负总责。承包人必须制定施工现场扬尘污染防治方案,并按照承包范围落实各项扬尘污染防治措施。相关责任单位明确专人负责扬尘污染防治的具体管理工作,并在施工现场公示。相关责任单位必须签订《宜昌市建设工程施工扬尘整治责任书》,并提交“安全资金使用计划”,其中必须涵盖施工扬尘治理设施、人员投入计划;

2)承包人应严格执行《市住建委关于开展城区建筑施工现场扬尘专项整治的通知》(宜市住建文〔201528号)的要求及标准,按照施工现场“围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全”的总体目标,高标准、严要求对施工现场进行扬尘污染的防治,全面落实施工现场围挡封闭、扬尘治理方案报批、设置有效冲洗设施、裸露黄土覆盖、安装视频监控、工程配备洒水车等防尘措施。

6.4扬尘污染防治措施费的费用:

承包方要确保扬尘污染防治措施增加费专款专用。承包方应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用,在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施费用清单备查。本工程所有安全施工费用、安全防护费用、安全文明施工措施费和扬尘污染防治措施费用均包含在合同价款中,且须全部投入到安全文明生产和扬尘污染防治中并做到专款专用。

6.5关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:

预付计划:含在工程预付款中。

支付计划:   /  

使用要求:   /  

调整方式:   /  

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:以招标文件和通用条款的规定为准。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天提交施工组织设计,每月25日前向监理工程师报送下月“工程进度计划表”和本月“工程进度月报表”、“计量支付申请书”。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到之日起7日历天。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到之日起7日历天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前3天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  (详见通用条款)  天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:/

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:1)重大设计变更影响到工程进度的;(2)因政策发生变化影响到工程进度的;(3)不可抗力。因发包人原因导致工期延误的工期顺延,原则上合同价格不变。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按每延迟一天10000元计算违约金。

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价款扣除预留金后的3%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:      /      

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

1百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。

7.9 提前竣工的奖励

提前竣工的奖励:     /    

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备:     /    

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:     /    

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:

①承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地,且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

②承包人每次报送样品时应随附申报单,申报单应载明报送样品的相关数据和资料,并标明每件样品对应的图纸号,预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

③经发包人和监理人审批确认的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

④发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途,不得被理解为对合同的修改或改变,也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。

关于临时占地的手续办理及费用承担的约定:由承包人根据经批准的施工组织设计实施,规划用地红线范围外需临时占地的由承包人自行办理相关手续后方可使用,费用自理。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:    按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备:    按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件:       /      

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:

(1)承包人在采购每一种类的主要工程材料(如水泥、钢材、商品砼等)、设备前,须将拟定采购供应的材料、设备生产或供应的厂家的企业概况(包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于房建工程业绩等)、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给工程师,待批准后才能采购使用。否则,工程师认为其提供不合格材料,并按有关规定处理。

(2)政府质量安全监督部门和工程师有权安排抽检,承包人应积极配合。政府质量安全监督部门出具的监督检验报告书作为工程竣工验收所需文件的组成部分。

(3)在施工过程中,工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查,包括成品、半成品、器具、设 备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的,检测费用由发包人承担;如抽查部分经检测为不合格的,检测费用由承包人承担,承包人还应当按照相关条承担违约责任。

(4)工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定: a.本工程设计图纸规定的设计标准; b.招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等; c.经设计、监理、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板; d.国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

(5)工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的,工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增 加数量抽检。若仍不合格的,承包人必须在工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换,并运出施工现场;由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时,承包人还应当按照相关条款承担违约责任。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定:合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变;设计图纸的修改;施工条件的改变。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

1)由监理确认、发包人同意的属于合同范围外的工程量;

2)由监理确认,发包人同意的设计变更;

3)由承包人采购的主要材料(钢材、商品砼、砌体)按约定调整,其它材料不予调整。

4)实际施工过程中单根桩长(包含独立基础、条形嵌岩基础)与投标时根据地勘报告计算的平均桩长(包含独立基础、条形嵌岩基础),均据实结算。

10.5包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限: 收到之日起7天内

发包人审批承包人合理化建议的期限: 收到之日起7天内

10.7 暂估价

估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2条第2 方式确定。

3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定:  /        

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: /

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定:

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整:

1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:   /    

2种方式:采用造价信息进行价格调整。

1)关于基准价格的约定:            /           

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。

3种方式:其他价格调整方式:

1)属于合同外及设计变更的工程量的价格,该项目价款按双方约定的工程价款调整方式进行计算。

2)主要材料(钢材、商品砼、砌体按投标时材料价格为计算±5%的风险基础),价格波动增减在±5%(含±5%)以内的,将不予调整。价格波动增减超过±5%的,对超过±5%的部分,经承发包双方核实后,发包人按经承发包双方共同核定的材料价差(价格波动值为实际基础及主体施工期间宜昌市造价站发布的信息价的平均值-2016年第6宜昌市造价站发布的《宜昌工程造价信息》信息价)调整主材价款,按投标文件中的税率标准计税,在竣工结算时办理。

3)所有涉及对合同价款进行调整的项目,一经发生,承包人应在7日内申报,如在7日内未申报,则视为无造价变更。

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

(2)总价合同,合同价款包括设计施工图范围内的所有工程内容和招标前的设计变更、图纸审查意见、招标人补充资料等工程量。实际施工过程中合同总价将不予调整。

总价包含的风险范围:市场物价风险(除合同专用条款另有约定的除外)、投标预算编制范围内的漏记项目,对地下管线及邻近建筑物的破坏损失风险。在约定的风险范围内合同总价不予调整。

风险费用的计算方法:             /                    

风险范围以外合同价格的调整方法:         /            

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额:按合同价扣除了招标人暂列金额和计日工后金额的10%

预付款支付期限:在签订合同后的一个月内预付。

预付款扣回的方式:在支付进度款时分五次扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:         /                

预付款担保的形式为:                 /                

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则:本工程采用湖北省2013年配套定额计量计价

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:按通用条款执行

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:按通用条款执行,承包人超出设计图纸范围(含设计变更范围)和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定:            /                 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: /

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:发承包双方应随工程质量工序验收同步,做好施工过程中工程签证的管理,如实反映工程施工现状。工程签证须由经发、承包双方授权的工程造价从业人员或现场代表签字确认。承包人超出设计图纸范围(含设计变更范围)和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:工程款支付程序按照合同通用条款办理,工程量完成50%后,支付至合同总价的20%;工程量完成80%后,支付至合同总价的50%;工程竣工验收合格后,支付至合同总价的95%

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:按通用条款执行

12.4.3 进度付款申请单的提交

1)单价合同进度付款申请单提交的约定:同计量周期按通用条款执行。承包人在申请隐蔽工程和中间验收的同时向监理工程师提交已完工程量的报告。经监理工程师核实并确认后的已完工程量报告方可作为工程价款支付的依据。承包人未经发包人签章批准的超出设计图纸范围(含设计变更范围)和因承包人原因造成返工的工程量,发包人不予计量。

2)总价合同进度付款申请单提交的约定:        /      

3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:   /   

12.4.4 进度款审核和支付

1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:按通用条款执行

2)发包人支付进度款的期限:按通用条款执行

12.4.6 支付分解表的编制

(1)总价合同支付分解表的编制与审批:       /        

(2)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

⑴承包人应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交工程师签认,工程师应在收到竣工档案后 15 天内签认。经工程师签认后,承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的,应在收到竣工档案后  天内签署档案验收意见;不合格的,要求承包人限期补正,直至合格为止。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: /

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: /

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:7.5.2条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容:                /                     

1)单机无负荷试车费用由            /         承担;

2)无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定:            /           

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 颁发工程接收证书后7天内

14. 竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限:

(1)承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求,在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案,并于工程竣工验收后45 天向发包人完整移交竣工档案。

竣工付款申请单应包括的内容: 按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限:按专用条款12.4.1项约定执行

发包人完成竣工结算的期限:结算审计结束后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: 按通用条款执行。

特殊要求:工程竣工结算造价以中介审计部门审定金额为准。发包人应在工程竣工结算(经审计)办结后十日内由发包人报工程所在地建设工程造价管理机构备案。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:       1     

承包人提交最终结算申请单的期限:       质保期满且审计结束之后     

14.4.2 最终结清证书和支付

1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:质保期满且审计结束之后28 天内。

2)发包人完成支付的期限:14天内

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限:24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定: 扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3种方式:

1)质量保证金保函,保证金额为:           /     

2   /  %的工程款;

3)其他方式: 为工程价款结算总额的5%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  3  种方式:

1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

3)其他扣留方式:从应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为工程款的5%

关于质量保证金的补充约定:本工程约定的质量保修金为工程价款结算总额的5%。本工程质量缺陷责任期为土建工程二年、水电工程三年、防水工程五年。发包人于各缺陷责任期满后14天内分别按60%20%20%的比例将保修金无息返还给施工总承包人。发包人逾期返还保证金的,每延迟一个月,发包人按应支付保证金总额的5‰支付违约金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为:见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:见工程质量保修书。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:因发包人的原因造成承包人工期延误的,经发包人书面同意后顺延延误的工期,除此之外发包人不承担其他任何责任。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延

2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:详见合同相关条款

3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:

4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:  / 

5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工期顺延

6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:

7)其他:         /       

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的情形:详见合同相关条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:     /   

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:详见合同相关条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:详见合同相关条款

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:指战争、动乱、地震、空中飞行物坠落或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾以及百年一遇以上等级的风、雨、雪自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:  /

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:承包人应为其在施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。农民工工伤保险由承包人根据《宜昌市城区农民工工伤保险暂行办法》(宜府发[2006]019) 及《关于宜昌市城区建筑施工企业参加农民工工伤保险的实施意见》(宜劳社发[2007]96号)文办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是,费用自理

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:  / 

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定:              /              

选定争议评审员的期限:               /               

争议评审小组成员的报酬承担方式:         /           

其他事项的约定:                     /               

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定:          /                 

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1种方式解决:

1)向 宜昌 仲裁委员会申请仲裁;

2)向   项目所在地具有管辖权的      人民法院起诉。


1

工程质量保修书

发包人(全称):                             

承包人(全称):                               

 

为保证                        (工程全称)在合理使用期限内正常使用,发包 人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理 规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围:属于招标范围和设计施工图纸范围内的所有工程,以及双方约定的其他项目。即:合同范围内的全部工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为:   5   年;

3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为:  3  年;

4)供热、供冷系统工程为:  2  个采暖期、供冷期;

5)装饰装修工程为:  2  年;

6)其他项目为:  2  年;

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单项工程先于全部工程进行验收,单项工程缺陷责任期自单项工程验收合格之日起算。

由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向 当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资 质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4.质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保修金的金额和返还

本工程约定的质量保修金为工程价款结算总额的5%。本工程质量缺陷责任期为土建工程二年、水电工程三年、防水工程五年。发包人于各缺陷责任期满后14天内分别按60%20%20%的比例将保修金无息返还给施工总承包人。发包人逾期返还保证金的,每延迟一个月,发包人按应支付保证金总额的5‰支付违约金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

七、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件,由发包人、承包人双方共同签署,其有效期限至保修期满。

          (公章)                  (公章)

法定代表人(签章)          法定代表人(签章)

 

              


2

承包人主要施工管理人员表

   

姓名

职务

职称

主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、现场人员

项目经理

 

 

 

 

技术负责人

 

 

 

 

造价管理

 

 

 

 

质量管理

 

 

 

 

材料管理

 

 

 

 

计划管理

 

 

 

 

安全管理

 

 

 

 

其他人员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

 

甲方(发包人):                                                            

乙方(承包人):                                                             

工程项目名称:                                                              

工程项目地址:                                                              

为加强廉洁建设,规范承发包双方的活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护当事人的合法权益,根据省政府第308号令的有关规定,由甲方与乙方订立本协议书。

第一条  甲乙双方责任

(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

(二)严格执行一切合同文件,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外),不得损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。

(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为,应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的,可按合同中关于合同解除的约定处理。

第二条  甲方责任

(一)甲方作为工程项目的建设单位,全面负责工程建设的进度、质量和资金管理,认真履行合同规定的甲方责任。

(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条  乙方责任

(一)乙方作为工程项目的施工责任主体,严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范,依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动,提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

第四条  违约责任

(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方造成经济损失的,应予赔偿。

(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方造成经济损失的,应予赔偿。

第五条  协议生效

本协议的有效期,自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

第六条  协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力,经双方签署后生效。

第七条  协议份数

本协议一式        份,双方各执        份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。

甲方:(公章):                                乙方:(公章):

      址:                                        址:

法定代表人:                                  法定代表人:

委托代理人:                                  委托代理人:

                                                    

 


第四章  工程技术要求及工程技术规范

 

一、工程技术要求

详见施工图纸

 

工程技术规范

 

一、除本规范另有规定外,所有材料和工程的质量均应符合招标时已颁发的现行标准与规范的相应规定和要求,所有标准与规范必须是国家或部门颁布的最新版本。

二、在合同履行期间,本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁,应按修改或新颁的内容执行。

三、倘若本规范及图纸中对材料和工艺并未作出规定,已颁布的现行标准和规范也无明确叙述,则承包人须在订购材料或施工前,应要求监理工程师进一步阐明有关事项。

四、本工程技术规范、技术标准、施工及验收标准详见施工图设计说明。若相关规范的相关条文要求不一致时,应按高标准执行,或由设计单位书面明确。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五章  图纸


第六章  投标文件格式

(一)商务标部分格式

一、投 标 函

                        (招标人名称):

1.我方已仔细研究了                 (标段名称)施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)         元(           元)的投标总报价,工期           日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到            ,并保证本工程安全生产达到            标准,杜绝发生重大安全事故。

在我方的上述投标总报价中,包括:安全文明施工费         元;暂列金额         元;专业工程暂估价             元。

2.我方拟派的项目经理:           (姓名),注册执业证书号码:           ;拟派的技术负责人:           (姓名)。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。

4.如我方中标:

1)我方承诺在收到中标通知书后,按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5)我方承诺拟派本工程施工项目负责人未在在建工程担任施工项目负责人(同一工程相邻分段发包或分期施工的除外),否则,视为弄虚作假行为,投标文件作废标处理。

6)我方承诺将自评标结果通知之日起7个工作日内,在宜昌市建设行业综合监管系统完善投标文件中承诺的项目管理人员信息,并确保能派驻拟中标项目,否则视为自动放弃中标。

7)我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。

8我方将严格按双方合同规定及相关管理制度,服从甲方、监理管理,积极配合相关工作,处理好与分包单位及相邻施工单位的关系。

9)我公司郑重承诺,绝不拖欠农民工工资,按相关政策及规定足额购买农民工工伤保险及意外伤害保险。

10)若因我方原因未及时提供竣工备案资料,导致贵方不能及时竣工备案、办理房产证、交房等造成的损失和费用由承包人承担。

11)我公司郑重承诺:如果我方中标,我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。

5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.其他补充说明:                                       

 

人:                      (盖单位章)

法定代表人:                        (签章)

地址:                                    

电话:                                    

传真:                                    

邮政编码:                                

                  


二、法定代表人身份证明书

 

 

 

单位名称:                                     

 

单位性质:                                     

 

    址:                                        

 

成立时间:                                             

 

经营期限:                                                 

 

    名:           性别:        年龄:           职务:        

 

          (投标人单位名称)         的法定代表人。

 

特此证明。

 

投标人:             (盖公章)

 

    期:               

 

 


三、投标文件签署授权委托书

 

本授权委托书声明:我                                     (姓名)系                            (投 标 人 名 称)的法定代表人,现授权委托      (单 位 名 称)         (姓名)    为法定代表授权委托代理人,以               公司名义参加本次投标并签署本工程的投标文件,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

 

代理人无转委托权,特此委托。

 

 

 

代理人:   (签字)  性别 :        年龄:       

 

身份证号码:                    职务

 

投标人:                                 (盖章)

 

法定代表人:                        (签字或盖章)

 

授权委托日期:             


四、投标报价

 

1     

 

 

 

建设单位:

 

工程名称:

 

投标总价(小写):

(大写):

 

 

 

          人:              (盖章)

 

       表 :              (签字或盖章)

 

        间:

 

 


2、工程报价预算书


五、项目管理机构配备情况表

 

{招标工程项目名称}工程

职务

姓名

职称

执业或职业资格证明

证书名称

级别

证号

专业

岗位

服务单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


六、项目负责人简历表

 

{招标工程项目名称}工程

姓名

 

性别

 

年龄

 

职务

 

职称

 

学历

 

参加工作时间

 

担任项目负责人年限

 

项目负责人

资格证书编号

 

在建和已完工程项目情况

建设单位

项目名称

建设规模

开、竣工

日期

在建或已 完

工程质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、项目技术负责人简历表

招标工程项目名称}工程                                                                                                                                                    

姓名

 

性别

 

年龄

 

职务

 

职称

 

学历

 

参加工作时间

 

担任技术负责人年限

 

在建和已完工程项目情况

建设单位

项目名称

建设规模

开、竣工

日期

在建或

已 完

工程质量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、项目管理机构配备情况辅助说明资料

 

{招标工程项目名称}工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定,由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料与本投标文件一起装订。

 

九、招标文件要求投标人提交的其他投标资料


(二)技术标部分格式

施工组织设计

 

1、投标人应依据投标文件详细评审细则中有关施工方案评审的内容,结合招标文件第一章投标须知规定的施工组织设计基本内容进行编制。施工组织设计要求文字精炼、内容具体,应包括以下主要内容:

1)编制说明;

2)工程概况及施工特点;

3)各分部分项工程的主要施工方法及施工工艺;

4)拟投入本工程的主要施工机械设备情况及进场计, 划;

5)劳动力安排计划;

6)主要材料投入计划安排;

7)确保工程质量的技术组织措施;

8)确保工期的技术组织措施;

9)确保安全施工的技术组织措施;

10)确保文明施工及环境保护的技术组织措施;

11)质量通病的防治措施;

12)季节性施工措施;

13)扬尘污染防治措施;

14)计划开、竣工日期和施工平面图、施工进度计划横道图及网络图。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3主要材料用量及进场计划

2.4计划开、竣工日期和施工进度计划横道图及网络图

2.5施工总平面图

2.6临时用地表

 


2.1拟投入的主要施工机械设备表

   工程

序号

机械或设备名称

型号

规格

数量

生产能力

现存放地点

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注: 投标人应在备注栏中说明是自有或租赁

 

2.2劳动力计划表

工程                                   单位: 人

工种

按工程施工阶段投入劳动力情况

1

2

。。。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制

 

 

 

 

 

 

2.3主要材料用量及进场计划表

           工程                                   单位: 人

名称

单位

用量

按工程施工阶段投入情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4施工总体进度计划图

        工程

年度月份

主要工程项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.投标人可以根据对招标工程实际项目对上述表格增加工程项目。

2.施工进度计划应考虑检查、试验和中间验收的时间。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

 

2.5施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.6临时用地表

工程

用 途

面 积(平方米)

位 置

需用时间

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

注:1.投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够,可加附页。

加载中,请稍候...